大酒店裝飾承攬合同范本

　　現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，合同對我們的幫助越來越大，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編為大家整理的大酒店裝飾承攬合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　甲方：(發(fā)包方)_________________

　　乙方：(承包方)_________________

　　附：身份證復印件電話號碼

　　本著互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協(xié)議。

　　第一條工程概況

　　裝修施工地點：___________________________________________

　　2、工期：________年________月________日至________年________月________日

　　本項工程預計費用元人民幣。

　　第二條材料供應(yīng)的約定

　　甲方提供的材料

　　乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應(yīng)及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應(yīng)的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

　　乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

　　第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　乙方的工程質(zhì)量應(yīng)當符合國家的相關(guān)質(zhì)量標準。

　　2、工程竣工：乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。

　　第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：

　　嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。

　　2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

　　負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

　　乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。

　　7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。

　　8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應(yīng)的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。

　　第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：

　　工程款付款方式：

　　布管驗收合格后支付工錢的%，水電完工后支付%，整體竣工驗收合格后支付%

　　2、乙方承包內(nèi)容：(可以選擇)

　　1)水電開槽、布線、穿線、埋槽

　　2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)

　　3)水電施工的穿墻、打孔、切割

　　4)開關(guān)面板安裝

　　5)小五金、馬桶、的安裝

　　6、)后期燈具的安裝

　　工程結(jié)算方式：

　　按實結(jié)算：總價結(jié)算：元/平米(套內(nèi)面積)

　　第六條違約責任：

　　甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。

　　第七條糾紛處理方式：

　　雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機關(guān))訴訟解決。

　　守約方為維護自己的權(quán)益，向人民法院訴訟，所花費的_____、誤工費、交通費，都由違約方承擔。

　　第八條合同的變更和解除：

　　合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應(yīng)以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。

　　第九條。其它約定：

　　因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。

　　第十條附則

　　(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　(四)合同有效期至_____________________。

　　(五)水電工程保修年，超過保修期乙方來維護甲方應(yīng)支付相應(yīng)費用。

　　(六)合同簽訂地：________________大酒店

　　特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏�律責任�?/p>

　　甲方簽字(蓋章)：________________

　　乙方簽字(蓋章)：________________

　　________年________月________日

【大酒店裝飾承攬合同】相關(guān)文章：

房屋裝飾承攬合同09-20

承攬小區(qū)裝飾裝修工程合同06-17

承攬的合同08-27

保潔承攬合同07-14

承攬制作合同01-01

運輸承攬合同01-11

廣告承攬合同04-13

制作承攬合同02-02

建筑承攬合同02-06