【推薦】有關(guān)承攬合同
在當今不斷發(fā)展的世界，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的有關(guān)承攬合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
有關(guān)承攬合同1
承攬方：以下簡稱甲方
定作方：以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
1，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
2，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
3，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
4，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知乙方；乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責(zé)運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責(zé)。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
1，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的’，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
5，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
6，由甲方負責(zé)送貨的.，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
1，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
2，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
3，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
4，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
6，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：____縣木具廠（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話：
開戶銀行：____縣支行營業(yè)所
帳號：
乙方：____縣百貨公司
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：____縣支行
帳號：
____年___月___日
有關(guān)承攬合同2
甲方：xx汽車有限公司 住所地： 法定代表人： 電話：
乙方：xxx 住所地： 法定代表人：電話：
鑒于：甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務(wù)等三大類業(yè)務(wù)；乙方擁有品牌售后服務(wù)的豐富客戶資源積累以及維修服務(wù)經(jīng)驗。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就共同合作開辦維修售后業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：
一、合作項目標的：維修售后服務(wù)。
二、合作時間及地址：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
地址：（詳見附圖），其中車間（平方米），鈑金、噴漆（平方米），接待室（平方米）。
三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設(shè)備、場地改造實物折價人民幣xx萬元及現(xiàn)金人民幣萬共xx萬元作為投資；乙方以設(shè)備折價萬及現(xiàn)金萬共出資xx萬元作為投資。
雙方約定：
�、匐p方實物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產(chǎn)。
�、谠O(shè)備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的依據(jù)。
四、合作的經(jīng)營管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營
汽車的汽車維修售后服務(wù)項目。原則上甲方委派財務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理，乙方委派財務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效個月內(nèi)擬訂經(jīng)營管理制度和財務(wù)管理制度，共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議，并享有同等法律效力。 五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來設(shè)置雙方共同確認的資金帳戶（含轉(zhuǎn)帳帳戶及現(xiàn)金帳戶），合作項目經(jīng)營收入扣除成本（場租分攤項目、工資、稅金及日常經(jīng)營管理費用）后盈虧按甲方%、乙方%共同享有和承擔。
六、合作項目經(jīng)營場地費用分攤：鑒于甲方目前每年場地費為xx萬元，合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年xx萬元整，由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每xx年xx月xx日前入帳。從年度開始，合作項目按每年xx元分攤場地費，于每xx年xx月xx日前入帳。
七、設(shè)備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項目中提取設(shè)備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責(zé)任：
（一）、甲方：
①繼續(xù)開發(fā)和擴大現(xiàn)有維修業(yè)務(wù)，并在合作期內(nèi)承擔維修行業(yè)管理及保險、定損、交警支隊的公共關(guān)系處理。
②將所銷售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。
（二）、乙方：
�、賹⒃械谋捡Y、寶馬客戶納入雙方合作項目中。
②為奔馳、寶馬車輛維修做好技術(shù)保障及技術(shù)特訓(xùn)工作。
③開發(fā)客戶并介紹給甲方。
九、特別約定：
�、僭璤_汽車場地系為爭取”4s”品牌而設(shè)置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參與權(quán)。
②在本合同有效期內(nèi)任何一方不得在市區(qū)（除外）內(nèi)與第三方就本項目進行合作。
�、圩院献鲄f(xié)議生效后，因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟損失由雙方共同承擔。
�、茈p方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議，互不承擔違約責(zé)任。
�、莞鶕�(jù)經(jīng)營需要，甲方可以向乙方提出在市區(qū)內(nèi)就合作項目增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。
十、違約責(zé)任：①任何一方有違反上述義務(wù)或有其它損害合作對方利益的行為的。守約方有權(quán)要求對方賠償損失并有權(quán)解除本協(xié)議。如損失難以計算的'，損失賠償數(shù)額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
�、谌魏我环骄捅竞献黜椖渴乱宋唇�(jīng)合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
�、廴魏我环綗o正當理由不得提前解約。否則另一方有權(quán)要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數(shù)額為xx萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
十一、爭議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權(quán)人民法院管轄。
十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十三、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，于雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
法定代表人：
代理人：
有關(guān)承攬合同3
委托方：簽訂地點：
承接方：深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、項目（制作）：________
2、廣告及活動內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號：________
3、發(fā)布地點或形式：________
4、顏色：________
5、規(guī)格或材料：________
6、刊播次數(shù)、起止日期及時間：________
第二條：費用及支付方法
1、費用
本次活動總金額為________。（大寫________元整）
2、結(jié)算方式和期限：________
第三條：驗收方式及時間：____________
第四條：違約責(zé)任
1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項的'1%償付違約金。
3、其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（2）項規(guī)定辦理。
1、向地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁；
2、向連云港市當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：
單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
日期：___________日期：___________
有關(guān)承攬合同4
委托方：___________（以下簡稱甲方）
承運方：___________
運輸車輛：___________（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經(jīng)過共同協(xié)商，達成以下協(xié)議，以便雙方共同遵守。
第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務(wù)。
第二條：甲方負責(zé)木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。
第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結(jié)束止。對不服從調(diào)度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。
第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規(guī)則，安全駕駛。在木材運輸過程中發(fā)生事故造成損害的，由乙方承擔責(zé)任。
第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的.相關(guān)人員進行驗收。
第六條：乙方的運費：原木運輸按____元m3公里，枝椏材____元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費（養(yǎng)路費、運輸管理費）____元/ m3，枝椏材____元/噸。待到合同終止時，一次性全部結(jié)算。
第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。
第八條：乙方在運輸?shù)倪^程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責(zé)任，賠償一切損失。
第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規(guī)定的承運范圍及要求執(zhí)行，對超出規(guī)定范圍的，甲方有權(quán)進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責(zé)任由乙方自負。
第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。
甲方簽字（蓋章）：___________
乙方簽字（蓋章）：___________
時間：____年____月____日
時間：____年____月____日
有關(guān)承攬合同5
簽訂日期：________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計人民幣（大寫）：
1。質(zhì)量標準：___________
2。交貨（運輸）辦法及地點：________
3。質(zhì)量檢驗及驗收辦法：_________
4。包裝要求及費用負擔：__________
5。結(jié)算辦法及期限：_____________
6。原材料供應(yīng)辦法：____________
7。其他：_______________
違約責(zé)任：
第一點：甲方承擔
�。�1）變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應(yīng)償付乙方實際損失____
�。�2）中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
�。�3）自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
�。�4）未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
�。�5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�6）實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
�。�7）錯填到貨地點或接貨人的，應(yīng)承擔因此造成的損失。
�。�8）其他___________
第二點：乙方承擔
�。�1）產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價；甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
（2）未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補交；不需要
要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
�。�3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
�。�4）未按合同規(guī)定時間交貨的.，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
（5）不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
（6）產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
�。�7）其他：____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______
乙方：________
法定代表人：_______
電話：________
地址：________
開戶銀行：_____
帳號：________
有關(guān)承攬合同6
委托方：_____紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____電鍍廠（乙方）
1．加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格____數(shù)量____價格、交貨期：
┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐
│項目│產(chǎn)品名稱、規(guī)│單位│數(shù)量│單價│總價│交貨日期│
│ │格│ │ │（元）│（元）×├──┬──┤
│ │ │ │ │ │ │一季│二季│
│ │ │ │ │ │ │度│度│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│鍍鋅│綜架1600mm以│只│10萬│ 0.15 │15000萬│5萬│5萬│
│ │上│ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│淬火│綜條│支│100萬│ 0.11 │110000 │50萬│50萬│
├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤
│合計│（大寫）拾貳萬伍千元│
└──┴───────────────────────────────┘
2．質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的`加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4．交貨方式：由乙方負責(zé)往返運輸，運費由乙方自負。
5．質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6．結(jié)算方式：通過銀行托收。
7．違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：______紡織器材廠乙方：____電鍍廠
法定代表人：（蓋章）法定代表人：（蓋章）
地址：_______地址：_______
銀行帳號：______銀行帳號：_____
____年__月__日
有關(guān)承攬合同7
委托方
承攬方廣州市番禺區(qū)嘉華廣告有限公司簽訂日期：年月日依照《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告承攬要求
1．1 項目：________
1．2 制作地點：________
1．3 顏色、規(guī)格或材料：按委托方確定的設(shè)計稿制作，以委托方簽字稿為準；
1．4 起訖時間、日期：________年________月________日
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費
2．1廣告制作與安裝費
乙方按甲方要求進行加工制作。
2．2結(jié)算方式和期限合同簽定后，在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣；制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現(xiàn)場驗收
第四條違約責(zé)任。
4．1 委托方擅自不覆行合同，按未履行部分廣告制作費的2 %，向承攬方償付違約金，超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的2 ‰，償付違約金。
4．2 承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未覆行部分廣告制作費的'2 %，向委托方償付違約金；不能按期覆行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的2 ‰，償付違約金。
4．3 其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（1、2）項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁；
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
6．1 本合同附件兩件，名稱廣告制作與安裝承攬合同。
6．2 本合同有效期：自年月日至年月日終止。
有關(guān)承攬合同8
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求：
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1、原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方；定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、承攬方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其它
（如：根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。2。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。
6、由于保管不善致使定作方提供的.原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
7、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責(zé)任。
8、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責(zé)任。
9、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。
4、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責(zé)任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式__份，交__（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
____年___月___日訂
有關(guān)承攬合同9
承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
品名：____規(guī)格（長，寬，高）：____單位：cm數(shù)量：____備注：____
玻璃柜臺：1304090件；塑料臺面柜臺：18010095件
其中不帶抽屜：10件
玻璃臺面柜臺：18010095件
棉布貨架：18040200件
大百貨電器貨架：18080200件
小百貨貨架：18050200件
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知乙方；乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責(zé)運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責(zé)。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元（貳萬元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的`，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：（蓋章）
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
日期：___________
有關(guān)承攬合同10
合同編號：_____________
定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂地點：______________________
簽訂時間：________年____月____日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及支付期限
項目名稱及內(nèi)容
計量單位
數(shù)量
工作量(工時)
報酬
交付期限
單價
金額
合計人民幣金額(大寫)：
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_____________________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責(zé)的期限及條件：____________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：___________________________
第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法：______________________________
第六條定作人(是／否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成�？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵篲___________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：________________________________
第八條結(jié)算方法及期限：_______________________________________
第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的.，承攬人(是／否)可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任：______________________________
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁；
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：________________________________________
定作人
定作人(章)：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
承攬人
承攬人(章)：
鑒(公)證意見：
鑒(公)證機關(guān)(章)
經(jīng)辦人：
年月日
監(jiān)制部門：____________印制單位：___________
有關(guān)承攬合同11
甲方：_____________
乙方：_____________
為了全面履行施工合同，加強對工程項目的管理，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，增加項目經(jīng)理及項目相關(guān)人員的收入，經(jīng)甲方研究決定，對該工程項目的管理實行責(zé)任承包制。通過對乙方的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、施工業(yè)績、管理能力、風(fēng)險抵押等方面的綜合考評，確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本著公開、公平、平等、自愿、誠實信用的原則，達成如下協(xié)議：
一、承包的方式：
風(fēng)險抵押、個人承包
乙方同意向甲方交納風(fēng)險抵押金萬元，對工程項目的管理負責(zé)，以風(fēng)險抵押的方式承包。
二、承包的期限：
自_______年_______月_______日至該工程竣工交驗（工程竣工結(jié)算價款及分包結(jié)算價款清算完畢）。
三、承包工程項目概況：
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、建設(shè)單位：
4、設(shè)計單位：
5、承包范圍：招標文件中規(guī)定的內(nèi)容（含業(yè)主在工程施工過程中因設(shè)計變更要求增加或調(diào)整的工程內(nèi)容。）
6、建筑面積：平方米
7、施工工期：總?cè)諝v工期：天，以開、竣工報告為準，業(yè)主工期若延期，工期順延；工期與業(yè)主合同有關(guān)規(guī)定不一致的，按業(yè)主合同和有關(guān)通知執(zhí)行；超出規(guī)定工期、沒按業(yè)主和甲方要求時間內(nèi)進場，則視為違約。
8、分段任務(wù)：_______年_______月_______日前完成基礎(chǔ)
_______年_______月_______日前完成主體結(jié)構(gòu)封頂
_______年_______月_______日前完成裝修
_______年_______月_______日前交付使用
如因建設(shè)方和甲方原因影響工期，則在承包工期基礎(chǔ)上順延。
四、承包的指標
1、成本指標：本工程承包價款確定為萬元。承包范圍內(nèi)總價一次性包死。乙方承包價中含按當?shù)囟悇?wù)部門規(guī)定應(yīng)當繳納的各種稅、費。
2、質(zhì)量指標：一次驗收合格率100%。
3、安全指標：無重傷、死亡事故發(fā)生。
4、進度指標：滿足總承包合同的要求，
5、其他約定：
五、甲方的職責(zé)和權(quán)限
1、甲方的職責(zé)
�。�1）負責(zé)組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設(shè)單位、
地方社會環(huán)境資源的聯(lián)系銜接；開工前交施工設(shè)計圖紙?zhí)准跋鄳?yīng)的施工技術(shù)資料給乙方。
�。�2）根據(jù)項目需求及乙方請求對外簽訂勞務(wù)分包合同、材料設(shè)備購置合同、機械材料租賃合同等。
（3）協(xié)助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優(yōu)申報；
（4）負責(zé)組織項目管理期間和終結(jié)時的考核審計；兌現(xiàn)項目承包人經(jīng)濟收益（包括薪金）或?qū)嵤┙?jīng)濟賠償處罰；
�。�5）協(xié)助乙方選聘項目管理人員，組建項目經(jīng)理部，配置其他生產(chǎn)要素；
2、甲方的.權(quán)限
�。�1）有權(quán)對乙方的施工管理工作進行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)；不定期對工程進度、質(zhì)量、工程檢（試）驗資料、工程資金的使用等。進行監(jiān)督、檢查。
�。�2）除建設(shè)單位指定外，有權(quán)將項目的工程分包給專業(yè)公司；
�。�3）乙方違法、不執(zhí)行國家標準不按規(guī)范進行管理施工、違反甲方有關(guān)規(guī)定的情況下，甲方有權(quán)進行糾正，責(zé)令停工整改、予以經(jīng)濟處罰、終止承包合同、調(diào)整承包人。
�。�4）審核乙方編制的施工組織設(shè)計、工程進度計劃及完成工程量報表。
六、乙方的職責(zé)和權(quán)限
1、乙方的職責(zé)
（1）代表企業(yè)實施項目管理，遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行強制性標準，執(zhí)行企業(yè)相關(guān)管理制度，積極維護企業(yè)合法權(quán)益；對所施工的項目自開工準備至竣工驗收，實施全過程、全面管理；
（2）根據(jù)國家規(guī)范組織編制項目管理實施計劃；
�。�3）組織實施施工現(xiàn)場的生產(chǎn)要素的配置和管理；
�。�4）組織制定和實施項目經(jīng)理部各項管理制度；
�。�5）在企業(yè)授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、地方政府相關(guān)部門、企業(yè)管理層的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)，負責(zé)勞務(wù)分包、協(xié)作單位的管理；
�。�6）解決施工現(xiàn)場和項目經(jīng)理部出現(xiàn)的問題，發(fā)現(xiàn)和處理突發(fā)事件；
�。�7）負責(zé)竣工驗收和竣工結(jié)算，提供和準備相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟資料；
�。�8）協(xié)助企業(yè)進行項目的檢查、鑒定和評優(yōu)、評獎申報；
�。�9）負責(zé)員工的各項管理和教育、企業(yè)文化和精神文明建設(shè)；
�。�10）接受上級和地方建設(shè)行政主管部門的檢查監(jiān)督，認真落實整改意見，提高管理水平；接受本企業(yè)的檢查監(jiān)督和考核審計；
�。�11）處理項目經(jīng)理部善后工作和工程質(zhì)量保修服務(wù)，完成清收工程款等債權(quán)債務(wù)的清理和移交；
�。�12）按照甲方的要求報送完成各種指標的情況；
（13）按公司規(guī)定及時足額交納職工的各種_____等費用；職工發(fā)生工傷事故，_____費賠付不足部分，按照甲乙方3：7比例分擔；如果乙方?jīng)]有交納_____費的，職工發(fā)生工傷事故，由乙方全額承擔。
�。�14）負責(zé)項目運轉(zhuǎn)所需資金的籌措及其他風(fēng)險控制；
�。�15）因質(zhì)量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經(jīng)濟損失等均由乙方承擔。如發(fā)生_____或訴訟，甲方對外承擔費用后，甲方有權(quán)向乙方追償包括訴訟費、_____在內(nèi)的一切費用。
2、乙方的權(quán)限
�。�1）代表甲方實施項目管理，全面履約施工合同，遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行強制性標準、規(guī)范和甲方相關(guān)管理制度；
�。�2）根據(jù)甲方的授權(quán)，組建項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部全面工作；。甲方項目部印章只能用于與本工程有關(guān)的’材料采購合同的簽訂、工程文件收發(fā)、函件制作活動中，不得用于本工程材料、工程款、民工工資等資金的結(jié)算、借支和與本工程無關(guān)的活動，不得用于變更業(yè)主合同規(guī)定，乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾；否則；視為乙方違約，并承擔由此造成的一切責(zé)任和經(jīng)濟損失。
�。�3）確定項目經(jīng)理部組織架構(gòu)，班子成員報甲方審查批準后，報送業(yè)主、監(jiān)理單位及有關(guān)管理部門備案。未經(jīng)甲方同意，班子人員不得隨意更換，否則視為乙方違約；
（4）有權(quán)選擇聘用管理人員和生產(chǎn)工人，乙方聘請的施工人員應(yīng)當具備相應(yīng)的資質(zhì)或資格，并復(fù)印其身份證件、證書存檔備查；否則，視為乙方違約。少數(shù)關(guān)鍵崗位的管理人員按規(guī)定程序可外聘；確定管理人員職責(zé)、權(quán)限，并組織考核獎懲；
�。�5）有權(quán)在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務(wù)隊伍，但必須報發(fā)包方備案；乙方無權(quán)轉(zhuǎn)包或分包本合同工程，否則甲方有權(quán)終止本合同，甲方有權(quán)要求乙方承擔承包總價5%的違約金。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。在執(zhí)行過程中一方如需變更條款，必須與對方協(xié)商一致，否則將承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。
甲方：___________乙方：___________
日期：___________日期：___________
有關(guān)承攬合同12
協(xié)議條款
合同編號：_____________________
簽訂地點：_____________________
簽訂時間：_____________________
合同雙方當事人：_______________
定作人（以下簡稱甲方）：_______
安裝地點：_____________________
現(xiàn)住所地址：___________________
郵政編碼：______________________
身份證號碼：___________________
聯(lián)系電話：____________________
承攬人（以下簡稱乙方）：_______
營業(yè)執(zhí)照號：___________________
注冊地址：______________________
法定代表人：___________________
聯(lián)系電話：______________________
本廚房設(shè)計師：_________________
聯(lián)系電話：______________________
安裝負責(zé)人：___________________
聯(lián)系電話：______________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合整體廚房企業(yè)標準和本廚房的具體情況，甲、乙雙方遵循自愿、平等、公平、誠實信用的原則，達成本合同并共同遵守。
第1條付款方式
1．1合同價款以訂貨系統(tǒng)價格作為計價依據(jù)，具體見雙方簽訂的訂購單，貨款以現(xiàn)金或者（ ）方式支付。
1．2甲方在乙方整體廚房展示廳預(yù)約上門設(shè)計時需要交納設(shè)計定金，行業(yè)慣例為合同總價款的____％，（人民幣____圓），乙方登門出具設(shè)計方案后由于甲方原因不定做的，定金作為乙方勞務(wù)成本和甲方信譽保證金不予退還；如甲方定做的，設(shè)計定金轉(zhuǎn)化為貨款，甲方只需交納余款。
1．3由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品，廚房生產(chǎn)廠家需要根據(jù)定單進行物資采購、加工生產(chǎn)，因此整體廚房須付齊全款后方可定做，同時乙方需給甲方開具發(fā)票。
1．4由于整體廚房產(chǎn)品屬于個性化定制產(chǎn)品，一旦下達生產(chǎn)定單貨款不退，整體廚房產(chǎn)品不退不換。但依據(jù)《家用廚房設(shè)備》（gb/t18884．4-20xx）中6．5條之規(guī)定判定廚房產(chǎn)品不合格、而乙方在90日內(nèi)沒按照合同約定整改到位的，以及法律明確規(guī)定應(yīng)退換貨的其他情形乙方應(yīng)給予退換貨。
第2條交貨日期/安裝日期
交貨日期：整體廚房屬于定制產(chǎn)品，精細化制造與諸多服務(wù)環(huán)節(jié)需要較長周期；而且整體廚房安裝應(yīng)是家庭裝修的最后環(huán)節(jié)之一。在乙方所在地區(qū)范圍內(nèi)，乙方免費為甲方運輸合同內(nèi)產(chǎn)品（除折價樣品和喬遷外）。
從甲方確認方案并交齊全款（或者交付總價款的____％）且廚房裝修滿足尺寸測量要求、乙方下達生產(chǎn)定單之日起各地區(qū)最短交貨周期如下（下表為各大中城市或整體廚房生產(chǎn)商所在城市最短交貨周期，其他地區(qū)地順延2-3天，節(jié)假日生產(chǎn)周期順延）：
序號
地區(qū)
交貨周期
1
青島及周邊地區(qū)
________天
2
南、西南、西北、東北地區(qū)
________天
3
山東、華北、華中、華東地區(qū)
________天
4其他地區(qū)如昆明、南寧、新疆
________天
甲方交齊全款、乙方下達生產(chǎn)定單日期為__________年_____月_____日，計劃交貨日期為_____年_____月_____日。安裝日期為交貨日期之日始三日內(nèi)。
第3條服務(wù)范圍
3．1整體廚房配置要求：甲方定做的整體廚房配置明細以乙方訂貨系統(tǒng)輸出的定單明細為準，甲乙雙方簽字確認。
3．2整體廚房服務(wù)內(nèi)容：乙方僅對其所經(jīng)銷的廚房生產(chǎn)廠家提供的合同內(nèi)整體廚房部品提供安裝服務(wù)，并負責(zé)本合同項下的售后服務(wù)保證，對甲方自購或通過其他方式獲得的產(chǎn)品以及廚房基礎(chǔ)工程的裝飾裝修不提供安裝服務(wù)與售后服務(wù)保證，也不承擔其質(zhì)量不良所引起的連帶責(zé)任。
或者甲乙雙方就上述安裝與售后服務(wù)作如下約定：____________________________________________。
因受專業(yè)限制，在設(shè)計安裝前，乙方設(shè)計師僅提出廚房基礎(chǔ)工程改造的`建議，甲方需自行請專業(yè)公司、專業(yè)人員將需改造的廚房基礎(chǔ)工程等工作完成，以滿足整體廚房的安裝需要。此類工作包括但不限于：廚房基礎(chǔ)工程（包括廚房墻地面磚鋪貼、吊頂門窗安裝、水表與角閥及建筑上水管線安裝、下水管線安裝、插座安裝、煤氣設(shè)備與管線安裝、煙道口開挖等）、煤氣軟管與卡子的提供與安裝（甲方應(yīng)請煤氣公司調(diào)試開通氣源）、煙道防雨罩的提供與安裝、其他甲方自購的部品安裝（乙方可依據(jù)甲方提供的開孔模板免費開挖盆孔、嵌式灶位孔）等。
第4條工程配合
4．1甲方親自（或委托代理人）與乙方履行合同：確認設(shè)計方案（包括效果示意圖、平立面圖、臺面圖等）與現(xiàn)場交底后簽訂本合同（含訂購單）、辦理驗收交接手續(xù)和其他事宜。
4．2乙方建議甲方首先裝修廚房，按照相應(yīng)規(guī)范和設(shè)計師建議將廚房基礎(chǔ)工程改造完成后由設(shè)計師復(fù)測，同時將自購部品實物與尺寸提供給設(shè)計師并在圖紙上予以確認、確定最終設(shè)計方案。在甲方交齊全款（或者交付總價款的______％）后，己方依據(jù)訂單安排生產(chǎn)。乙方建議在瓦工、木工作業(yè)完成后再進行整體廚房安裝，避免交叉施工可能給廚房帶來的損壞。建議甲方與乙方設(shè)計師隨時溝通，以確定合適的安裝時間。
4．3乙方建議甲方盡量購買乙方的整體廚房產(chǎn)品。如甲方確需配套其他品牌廚房部品，甲方應(yīng)購買有信譽保證廠家的產(chǎn)品，并要求其經(jīng)銷（服務(wù)）商提供服務(wù)，同時索取并保存好保修證和發(fā)票等以獲得售后保證；如由于該部分產(chǎn)品質(zhì)量不良或安裝不當所造成的后果與乙方無關(guān)。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
有關(guān)承攬合同13
地址：______
電話：______傳真：______
容器類委托加工承攬合同NO：______
委托方：_____公司簽訂地點：______
受托方：______簽訂時間：______
標的、數(shù)量、價款：
1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責(zé)賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標準。
2、質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等），特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。
3、結(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量（每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù)）。
5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內(nèi)。
6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。
7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8、保密條款：雙方應(yīng)當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的.對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）
委托方：________ 公司受托方：______
法人代表：______ 法人代表：______
委托代表：______ 委托代表：______
傳真：______ 傳真：______
電話：______ 電話：______
開戶銀行：______ 開戶銀行：______
帳號：______ 帳號：______
地址：______ 地址：______
有關(guān)承攬合同14
甲方：_________
乙方：_________
第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準時交貨。
風(fēng)險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。
第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。
第四條材料由_________方負責(zé)。
風(fēng)險提示：
定作方應(yīng)對自己提供給承攬方的.圖紙或技術(shù)方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。
第五條若材料由甲方負責(zé)供應(yīng)時，廢料率為_________。
第六條驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實者，則不在此限。
風(fēng)險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區(qū)別。為此，雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的一倍計算。
第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。
第十四條乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：_________
_________年_________月_________日
乙方(簽章)：_________
_________年_________月_________日
有關(guān)承攬合同15
保潔承攬合同
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關(guān)法律法規(guī)，簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止。
二、承攬范圍及工作標準
1.承攬范圍：
2.工作標準(見附件)。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務(wù)，并負責(zé)承攬保潔服務(wù)所需各種設(shè)備、材料、工具等相關(guān)費用。
四、承攬費用
1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中，月度保潔費用為 元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務(wù)費用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務(wù)工作后，甲方 于次月 日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)
�。ㄒ唬┘追降臋�(quán)利義務(wù)
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務(wù)工作的必備條件，確保乙方服務(wù)人員在甲方進行服務(wù)工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應(yīng)。
3.向乙方提供適合存放工具、設(shè)備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權(quán)對乙方服務(wù)人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務(wù)范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關(guān)費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務(wù)范圍和標準無關(guān)的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責(zé)任由甲方承擔。
�。ǘ┮曳降臋�(quán)利義務(wù)
1.乙方應(yīng)選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務(wù)人員進駐甲方服務(wù)場所，并應(yīng)著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務(wù)及其相關(guān)崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務(wù)人員應(yīng)遵守甲方的.各項管理制度。
3.乙方應(yīng)明確專人，具體負責(zé)承攬服務(wù)范圍與服務(wù)標準的實施、監(jiān)督與指導(dǎo)，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務(wù)不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應(yīng)在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務(wù)人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實，乙方除照價賠償外，應(yīng)立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責(zé)任。
6.乙方必須與保潔服務(wù)人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責(zé)任、勞資糾紛責(zé)任，以及由此發(fā)生各種費用。
七、合同的變更或解除
1．本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應(yīng)提前10個工作日通知對方。
八、違約責(zé)任
合同任何一方未按合同約定履行其責(zé)任義務(wù)，給對方造成損失的，承擔賠償責(zé)任。
九、其他事項
1.乙方應(yīng)制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責(zé)任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風(fēng)險責(zé)任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標準
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人 法定代表人
或委托代理人： 或委托代理人：
年 月 日 年 月 日
簽訂地點:
【承攬合同】相關(guān)文章：
承攬的合同08-27
加工承攬合同12-10
工程承攬合同12-01
承攬加工合同12-03
模具承攬合同02-26
關(guān)于承攬合同02-19
有關(guān)承攬合同11-18
安裝承攬合同11-01
保潔承攬合同07-14
施工承攬合同06-20