- 工程合同 推薦度：
- 建設(shè)工程合同 推薦度：
- 簡易工程合同 推薦度：
- 拆除工程合同 推薦度：
- 電梯工程合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
(推薦)工程合同
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？下面是小編為大家收集的工程合同8篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
工程合同 篇1
發(fā)包方(甲方)： 承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合室內(nèi)裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包方的室內(nèi)裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1.1 工程地點：______________________________________。
1.2 工程內(nèi)容及做法(室內(nèi)裝飾裝修工程施工項目預(yù)算表)。
1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包方包工、包料;
(2)承包方包工、部分包料(承包方提供裝飾裝修材料表)，發(fā)包方提供部分材料(發(fā)包方提供裝飾裝修材料表);
(3)承包方包工、發(fā)包方包料(發(fā)包方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
1.4 工程期限________個工作日，開工日期________年____月____日，竣工日期______ 年____月____日。
1.5 合同價款：本合同工程造價為(大寫)：________________________元,小寫:______________元(室內(nèi)裝飾裝修工程報價單)。
第二條 工程監(jiān)理 若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包方。
第三條 施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：
(1)發(fā)包方自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設(shè)計圖紙);
(2)發(fā)包方委托承包方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包方、承包方各一份(詳見裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費(大寫)____________元，由發(fā)包方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
第四條 發(fā)包方義務(wù)
4.1 開工前________天，為承包方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
4.2 提供施工期間的水源、電源;
4.3 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與周邊鄰居之間的關(guān)系;
4.4 不拆室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
4.5 施工期間發(fā)包方仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;
4.6 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收。
第五條 承包方義務(wù)
5.1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;
5.2 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;
5.3 保護(hù)好原室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;
5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
5.5 施工期間現(xiàn)場施工人員安全責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
第六條 工程變更 工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議(或變更項目預(yù)算表)，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
第七條 材料的提供
7.1 由發(fā)包方提供的材料、設(shè)備。發(fā)包方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);
7.2 由承包方提供的材料、設(shè)備(承包方提供裝飾裝修材料表)，承包方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包方，并接受發(fā)包方檢驗。
第八條 工期延誤
8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
(1)工程量變化和設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
8.2 因發(fā)包方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延; 因發(fā)包方提供的.材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包方承擔(dān)，工期順延。
8.3 發(fā)包方未按期支付工程款，工期相應(yīng)順延。
8.4 因承包方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延; 因承包方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，在三日內(nèi)由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔(dān)，工期協(xié)商順延, 同一質(zhì)量問題第二次整改工期不順延。
第九條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：<中華人民共和國建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范 gb50210-20xx="">，施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由云南省裝飾協(xié)會主管部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由承包方承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包方承擔(dān)。
第十條 工程驗收和保修
10.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收：
(1)水電施工改造完工, 開關(guān)插座定位驗收; 防水層經(jīng)48小時試水不漏;
(2)泥工粉砌新墻完畢, 墻、地磚鋪貼完工;
(3)木工吊頂,木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。 承包方應(yīng)提前兩天通知發(fā)包方進(jìn)行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(室內(nèi)裝飾裝修工程驗收單)。
10.2 工程竣工后，承包方應(yīng)通知發(fā)包方驗收，發(fā)包方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單(室內(nèi)裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。 10.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月，12個月后收費保修。保修內(nèi)容為本公司施工過的項目，因外力引起的損壞和其它單位提供的設(shè)備，工程項目收費維修。 第十一條 工程款支付方式
11.1 雙方約定按以下__2_方式支付工程款：
(1)合同簽定后，發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款的35%預(yù)付款，即_________元;水電改造完工后，發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款的45%進(jìn)度款，即___________元;木作工程工程完工后發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款20%余額款加(減)增減項,即_________元(+/-增減項)。全部工程竣工驗收合格后三天內(nèi)支付余款5%,即_________元.
( 2 )其他支付方式：
11.2 工程驗收合格后，承包方應(yīng)向發(fā)包方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包方。發(fā)包方接到資料后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程驗收單(室內(nèi)裝飾裝修工程驗收單)并簽字，發(fā)包方應(yīng)在簽字后三天內(nèi)向承包方結(jié)清每期工程進(jìn)度款。
11.3 工程款全部結(jié)清后，承包方應(yīng)向發(fā)包方開具正式統(tǒng)一發(fā)票(稅金另計)。
第十二條 違約責(zé)任
12.1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
12.2 未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包方負(fù)責(zé)。
12.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
12.4 發(fā)包方未按期支付每次工程進(jìn)度款的(驗收簽字三日內(nèi))，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2‰元,七天后乙方可中止合約。
12.5 由于承包方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金發(fā)包價2‰元。
第十三條 合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交貴州省裝飾協(xié)會或_________________________________________________仲裁;
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 幾項具體規(guī)定
14.1 工程施工中產(chǎn)生的垃圾，由承包方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的地點，發(fā)包方負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用 (此費用含在工程價款內(nèi))。有關(guān)單位向發(fā)包方收取的各項收費和押金由發(fā)包方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
14.2 施工期間，承包方每天的工作時間為：上午________點______分至______點______分;下午______點______分至______點______分。
第十五條 其他約定事項：
16.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
16.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
16.3 本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份。
16.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
承包方(乙方) (簽字、蓋章)： 發(fā)包方(甲方)(簽字、蓋章)： 法定代表人(簽字)： 委托代理人(簽字):
委托代理人(簽字)： 身份證號：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
年月日：
工程合同 篇2
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_______________________
居民身份號碼：_________________________________
住址：_________________________________________
聯(lián)系電話：______________ 郵政編碼：___________
委托代理人：____________ 居民身份號碼：_______
住址：_________________________________________
聯(lián)系電話：______________ 郵政編碼：___________
承包方（以下簡稱乙方）：_______________________
【營業(yè)執(zhí)照號】【居民身份號】：_________________
【單位住所地 】【個人住址】：__________________
【單位法定代表人 】：__________________________
【建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書號碼】：___________________
【個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書號碼 】：__________
聯(lián)系電話：______________ 郵政編碼：___________
委托代理人：____________ 居民身份號碼：_______
住址：_________________________________________
聯(lián)系電話：______________ 郵政編碼：___________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
1．1 工程詳細(xì)地址：________________________________
1．2 工程的房型結(jié)構(gòu)：________室________廳________廚________衛(wèi)________陽臺。
住宅房屋的建筑面積：________________平方米。
1．3工程范圍、內(nèi)容及做法：________________________（見附表一報價單和圖紙）。
第二條 工程承包方式
2．1 工程承包采取下列第________種方式
�。�1）乙方包工、包全部材料（見附表三）。
�。�2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（見附表二、三）。
�。�3）乙方包工、甲方包全部材料（見附表三）
第三條 工程造價
3．1 工程造價采取下列第________種方式
�。�1）固定工程造價方式，即在確定工程承包范圍內(nèi)容（做法）、承包方式的情況下（見附表和圖紙），工程造價一次性包干確定，不做增減調(diào)整。該造價為 ________________________．
�。�2）固定工程單價方式，即固定附表報價單中工程項目的單價不變（見附表），按實際完成的工程項目實物量計算工程造價。 （3）浮動工程造價方式，即在確定工程承包范圍內(nèi)容（做法）、承包方式的情況下（見附表和圖紙）初步確定工程造價，完工后對設(shè)計變更部分的造價按實際發(fā)生和附表報價單予以增減。設(shè)計變更前的該工程現(xiàn)造價為
�。�4）其他方式：________________________
3．2 報價單應(yīng)參照《山西省家庭居室裝飾裝修工程參考價》，根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)運作原則和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由甲、乙雙方約定，作為本合同的附件。
3．3 報價單應(yīng)當(dāng)涵蓋材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制安工藝配套編制，共同作為確定工程價款的根據(jù)。
第四條 工期
4．1 本工程的工期為________天（按實際可施工的日歷天數(shù)計算，包含法定的節(jié)日、假日和休息日在內(nèi)）。開工日期________年________月________日�？⒐と掌赺_______年________月________日。
4．2 施工期間，乙方每天的施工時間為：
上午________點________分至________點________分
下午________點________分至________點________分
4．3 有下列情形之一的，經(jīng)雙方認(rèn)定，工期應(yīng)當(dāng)順延：
�。�1）工程量增加或設(shè)計變更，需要順延工期的；
�。�2）甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的；
�。�3）甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的；
�。�4）甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格影響工程施工的；
�。�5）因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況；
�。�6）甲方同意工期順延的其他情況；
�。�7）不可抗力。
4．4 因乙方責(zé)任不能按期完工的，工期不順延。
4．5 因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延；
4．6 判斷造成工期延誤以“雙方認(rèn)定的書面協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的依據(jù)。
4．7 其他約定：________________________
第五條 施工圖紙
5．1 施工圖紙采取下列第_______種方式提供
�。�1）甲方設(shè)計或甲方委托他人設(shè)計，甲方提供施工圖紙一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份；
（2）甲方委托乙方設(shè)計，乙方需提供施工圖紙一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份；
5．2 雙方應(yīng)當(dāng)對施工圖紙予以書面簽收確認(rèn)；
5．3 雙方不得將對方提供的施工圖紙、設(shè)計方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。
5．4 圖紙設(shè)計者應(yīng)具備從事本工程設(shè)計的資質(zhì)條件。
5．6 甲方提供圖紙的，由甲方對圖紙的設(shè)計內(nèi)容和質(zhì)量負(fù)責(zé)；乙方提供圖紙的，由乙方對圖紙的設(shè)計內(nèi)容和質(zhì)量負(fù)責(zé)。
5．7 圖紙中不得有下列內(nèi)容
�。�1）未經(jīng)原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出設(shè)計方案，變動建筑主體和承重結(jié)構(gòu)；
�。�2）將沒有防水要求的房間或者陽臺改為衛(wèi)生間、廚房間；
�。�3）擴(kuò)大承重墻上原有的門窗尺寸，拆除連接陽臺的磚、混凝土墻體；
�。�4）損壞房屋原有節(jié)能設(shè)施，降低節(jié)能效果；
�。�5）其他影響建筑結(jié)構(gòu)和使用安全的行為。
上述所稱建筑主體，是指建筑實體的結(jié)構(gòu)構(gòu)造，包括屋蓋、樓蓋、梁、柱、支撐、墻體、連接接點和基礎(chǔ)等。
上述所稱承重結(jié)構(gòu)，是指直接將本身自重與各種外加作用力系統(tǒng)地傳遞給基礎(chǔ)地基的主要結(jié)構(gòu)構(gòu)件和其連接接點，包括承重墻體、立桿、柱、框架柱、支墩、樓板、梁、屋架、懸索等。
5．8 圖紙中有下列內(nèi)容的，應(yīng)經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)：
�。�1）搭建建筑物、構(gòu)筑物；
�。�2）改變住宅外立面，在非承重外墻上開門、窗；
（3）拆改供暖管道和設(shè)施；
（4）拆改燃?xì)夤艿篮驮O(shè)施。
上述所列第（1）項、第（2）項內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)經(jīng)城市規(guī)劃行政主管部門批準(zhǔn)；第（3）項內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)經(jīng)供暖管理單位批準(zhǔn)；第（4）項內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)經(jīng)燃?xì)夤芾韱挝慌鷾?zhǔn)。
5．9 圖紙中的住宅室內(nèi)裝飾裝修超過設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或者規(guī)范增加樓面荷載的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)住宅原設(shè)計單位或者具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位提出設(shè)計方案；涉及改動衛(wèi)生間、廚房間防水層的，應(yīng)當(dāng)按照防水標(biāo)準(zhǔn)提出設(shè)計方案，并提出閉水試驗要求。
5．10 本合同中涉及第5．8．5．9條的裝修事項，由甲方依法辦理審批和審核事項。
第六條 工程變更
6．1 甲方變更設(shè)計，應(yīng)在所變更的項目施工前7天向乙方發(fā)出書面通知。
6．2 所有的設(shè)計變更和工程量增減，甲方應(yīng)當(dāng)辦理簽字確認(rèn)手續(xù)，作為工程造價的計算依據(jù)。
6．3 因甲方設(shè)計變更，造成乙方返工費用和相應(yīng)損失由甲方承擔(dān)。
6．4 由于設(shè)計變更，造成乙方材料積壓，由雙方協(xié)商處理。
6．5 乙方根據(jù)現(xiàn)場實際情況提出合理建議，涉及到變更設(shè)計和對原定材料的更換，以及增加工程量，必須經(jīng)甲方同意并簽字確認(rèn)。未經(jīng)甲方確認(rèn)，乙方擅自變更設(shè)計或?qū)υ牧细鼡Q，甲方不予認(rèn)可，由此產(chǎn)生的費用或由此造成的損失由乙方承擔(dān)。
6．6 對于甲方提出的不可行的設(shè)計變更，乙方有義務(wù)事先告之甲方將由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及后果，否則造成的損失由乙方承擔(dān)。若甲方仍堅持進(jìn)行變更，造成的工程質(zhì)量問題及后果由甲方承擔(dān)。
6．7 其他約定：________________________
第七條 材料供應(yīng)
7．1 應(yīng)當(dāng)由甲方提供的材料、設(shè)備，甲方在材料設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知乙方。雙方就材料、設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、品種、品牌和質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)共同驗收，并辦理交接手續(xù)（見附表二）。
7．2 應(yīng)當(dāng)由乙方提供的材料、設(shè)備，乙方在材料、設(shè)備到施工現(xiàn)場前通知甲方。雙方就材料、設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、品種、品牌和外在感官質(zhì)量共同驗收，由甲方確認(rèn)備案（見附表三）。甲方驗收材料后，不影響甲方對因乙方所提供材料的內(nèi)在質(zhì)量造成的工程質(zhì)量不符合要求的索賠。
7．3 甲方所提供的材料、設(shè)備經(jīng)乙方驗收、確認(rèn)辦理完交接手續(xù)后，在施工使用中的保管和質(zhì)量控制責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
7．4 甲、乙雙方所提供的建筑裝飾裝修材料，必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》，并具有由有關(guān)行政主管部門認(rèn)可的專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)出具的檢測合格報告。
7．5 如一方對對方提供的材料持有異議需要進(jìn)行檢測，檢測費用由其先行預(yù)付。材料經(jīng)檢測確實不合格的，檢測費用由材料提供方承擔(dān)。
7．6 其他約定：________________________
第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
8．1 本工程的質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)為 ：________________________
8．2 本工程的施工質(zhì)量控制按下列第________項執(zhí)行
（1）《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》（GB50327-20xx）。
（2）《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB50210-20xx）。
（3）________________________________________________
8．3 在竣工驗收時，雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，應(yīng)當(dāng)申請相關(guān)工程質(zhì)量鑒定部門對工程質(zhì)量予以鑒定。鑒定部門由雙方協(xié)商確定。
鑒定費用由甲方預(yù)付。經(jīng)鑒定，工程質(zhì)量不符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，鑒定費用由乙方負(fù)擔(dān)；工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的，鑒定費用由甲方負(fù)責(zé)。
8．4 雙方約定的質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，不得違反國家強(qiáng)制性規(guī)定。
8．5 其他約定________________________
第九條 室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量及其施工要求
9．1 工程竣工后，住宅室內(nèi)空氣質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。
本工程室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量的驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》（GB50325-20xx）。
9．2 工程竣工后，室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量驗收由雙方確定的相應(yīng)檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。檢測費用由甲方預(yù)付。
9．3 工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收。室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量驗收應(yīng)在工程竣工至少7天以后和工程交付使用前進(jìn)行。甲方自接到驗收通知 ________日內(nèi)組織參與施工的各方進(jìn)行驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，需及時通知乙方另定驗收日期。
9．4 室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量驗收檢測合格的，檢測費用由甲方承擔(dān)。室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量驗收檢測不合格的，甲、乙雙方應(yīng)采取措施整改，經(jīng)整改后另行驗收；整改費用和檢測費用由責(zé)任方承擔(dān)，屬甲方責(zé)任，工期順延，屬乙方責(zé)任，工期不順延。
9．5 工程竣工后，室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量未經(jīng)驗收雙方已辦理移交手續(xù)，不影響甲方對因乙方原因造成的室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量不合格的索賠。
9．6 在室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量驗收后，雙方應(yīng)辦理驗收、移交手續(xù)。
9．7 乙方不得在室內(nèi)用有機(jī)溶劑清洗施工用具；不得使用苯、工業(yè)苯、石油苯、重質(zhì)苯及混苯作為稀釋劑和溶劑；不得采用瀝青類防腐、防潮處理劑；裝修中必須采用A類無機(jī)非金屬建筑材料、裝修材料、E1類人造木板及飾面人造木板。
9．8 對甲方要求購買預(yù)防裝修污染的產(chǎn)品，乙方需積極配合。
9．9 其他約定：________________________
第十條 工程驗收
10．1 本工程分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收
�。�1）材料驗收；
�。�2）隱蔽工程驗收和中期工程驗收；
�。�3）竣工驗收；
10．2 材料驗收按照本合同第七條材料供應(yīng)的約定執(zhí)行。
10．3 甲乙雙方必須進(jìn)行隱蔽工程和中期工程驗收的項目有：水、電線路工程（封閉前）；防水工程（鋪貼瓷磚前）；吊頂工程（涂料前）；門、窗工程（油漆前）；細(xì)木工程（油漆前）。凡需進(jìn)行隱蔽工程和中期工程驗收的，乙方須提前48小時通知甲方，甲方若不按期到場，則視為甲方驗收通過。
10．4 工程完工后，乙方應(yīng)通知甲方進(jìn)行竣工驗收，甲方自接到竣工驗收通知單后三日內(nèi)組織驗收�？⒐を炇蘸筇顚懝こ舔炇諉危ㄒ姼奖砹�。
10．5 雙方進(jìn)行竣工驗收前，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全；
10．6 雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔(dān)；
10．7 其他約定________________________
第十一條 工程交付和保修
11．1 本工程驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，簽署保修單；
11．2 本工程執(zhí)行以下第________種保修期限：
（1）本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為兩年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年。
�。�2）其他約定：________________________
第十二條 工程款支付方式
12．1 甲方按下列第________種方式向乙方支付工程款
（1）分期支付
第一次：開工三日前支付工程總造價的__________％
第二次：工程進(jìn)度過半支付工程總造價的________％
第三次：竣工驗收合格支付工程總造價的________％
上述工程進(jìn)度過半，指水電管線全部鋪設(shè)完成，墻面和頂面管線全部鋪設(shè)完成，門、窗及細(xì)木白茬制品基本制安完成。
（2）其他方式：________________________
12．2 工程款支付后，乙方向甲方出具合法有效的收款憑證。
第十三條 工程監(jiān)理
若本工程實行工程監(jiān)理制，甲方應(yīng)當(dāng)與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
第十四條 甲方事項
14．1 開工前________日，甲方要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋等，以不影響施工為原則；
14．2 甲方提供施工的水源、電源，保證滿足施工需要；
14．3 在工程開工前，甲方向物業(yè)管理企業(yè)或者房屋管理機(jī)構(gòu)（以下簡稱物業(yè)管理單位）申報裝修登記，負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費用；
14．4 甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系；
14．5 甲方應(yīng)遵守物業(yè)管理單位的各項規(guī)章制度；
14．6 甲方應(yīng)遵守國家關(guān)于住宅裝修的相關(guān)規(guī)定，不得要求乙方進(jìn)行涉及本合同第5．7條內(nèi)容的裝修。
14．7 甲方未經(jīng)批準(zhǔn)和審核，不得要求乙方進(jìn)行涉及本合同中第5．8．5．9條內(nèi)容的裝修，不得要求乙方隨意在承重墻上穿洞、拆除連接陽臺門窗的墻體、擴(kuò)大原有門窗尺寸或者另建門窗，不得要求乙方隨意增加樓地面靜荷載、在室內(nèi)砌墻或者超負(fù)荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇；不得要求乙方任意刨鑿頂板，不經(jīng)穿管直接埋設(shè)電線或者改線；不得要求乙方破壞或者拆改廚房、廁所的地面防水層以及水、暖、電、煤氣等配套設(shè)施；不得要求乙方大量使用易燃裝飾材料等。
14．9 甲方強(qiáng)令乙方違反國家規(guī)定或違反合同約定裝修的，由甲方承擔(dān)一切責(zé)任。
14．9 施工期間甲方仍需部分使用該住宅的，則應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)配合乙方做好保衛(wèi)及消防工作；
14．10 甲方應(yīng)及時參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收；
14．11 甲方負(fù)責(zé)提供合法、適當(dāng)?shù)难b修垃圾的`對方地點，支付乙方垃圾清運費用（人民幣）_______元（此費用不包含在工程價款內(nèi)）；
14．12 甲方不得要求乙方在施工中侵占公共空間或損害住宅的公共部位和設(shè)施。
14．13 其他約定：________________________
第十五條 乙方事項
15．1 乙方在施工前，應(yīng)對設(shè)計圖紙進(jìn)行審核。對圖紙中存在違反本合同第5．7條內(nèi)容的，應(yīng)向甲方說明，并在圖紙改正前，不得施工相關(guān)內(nèi)容。對圖紙中存在涉及本合同中第5．8．5．9條內(nèi)容的，應(yīng)查看是否有相關(guān)批準(zhǔn)和審核手續(xù)，并向甲方說明，在甲方取得批準(zhǔn)和審核手續(xù)前，乙方不得施工。
甲方強(qiáng)令乙方違反國家規(guī)定或違反合同約定裝修的，甲方無權(quán)要求乙方承擔(dān)由此引起的責(zé)任
15．2 乙方應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙施工。
15．3 乙方應(yīng)在施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程和防火規(guī)定，安全、保質(zhì)、按期完成本合同約定的工程內(nèi)容；
15．4 乙方應(yīng)當(dāng)遵守施工安全操作規(guī)程，按照規(guī)定采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保證作業(yè)人員、相鄰居民和周圍住房及財產(chǎn)的安全，不得擅自動用明火和進(jìn)行焊接作業(yè)。
15．5 乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行省、市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。每日十二時至十四時、十九時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動；
15．6 保證不得因施工影響住宅室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔；因施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等，由乙方承擔(dān)修理和損失賠償?shù)呢?zé)任。
15．7 保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
15．8 負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具陳設(shè)的保護(hù)。
15．9 甲方為少數(shù)民族的，乙方在施工過程中應(yīng)當(dāng)尊重其民族風(fēng)俗習(xí)慣。
15．10 未經(jīng)甲方同意，乙方不得轉(zhuǎn)包本工程。
15．11 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運到合法的指定地點．
15．12 其他約定：________________________
第十六條 違約責(zé)任
16．1 一方當(dāng)事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；因違反有關(guān)法律規(guī)定受到處罰和造成損失的，最終責(zé)任由責(zé)任方承擔(dān)；
16．2 一方當(dāng)事人無法繼續(xù)履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時通知另一方，并由責(zé)任方承擔(dān)因合同解除而造成的損失；
16．3 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)；
16．4 甲方無正當(dāng)理由未按合同約定期限支付工程款，每延誤一日，應(yīng)當(dāng)向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金；
16．5 由于乙方責(zé)任延誤工期的，每延誤一日，由乙方支付給甲方本合同工程造價金額 ‰的違約金。
16．6 對工程質(zhì)量驗收不合格的部位，乙方必須進(jìn)行徹底返工修理，因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，乙方應(yīng)承但違約責(zé)任。
16．7 對室內(nèi)空氣質(zhì)量不合格，乙方必須進(jìn)行綜合治理。因治理造成工程延期交付視同工程延誤，乙方應(yīng)承但違約責(zé)任。 16．8室內(nèi)空氣質(zhì)量經(jīng)治理仍不達(dá)標(biāo)且確屬乙方責(zé)任的，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方返還合同的工程全部價款；甲方對不達(dá)標(biāo)也有責(zé)任的，乙方可相應(yīng)減少返還比例。
第十七條 爭議解決方式
17．1 本合同項下發(fā)生的爭執(zhí)，由雙方自行協(xié)商或向有關(guān)部門申請調(diào)解解決。協(xié)商或調(diào)解解決不成時，按下列第________種方式解決：
�。�1）向________________人民法院起訴，
�。�2）向________________仲裁委員會仲裁。
第十八條 其他約定事項________________________
第十九條 附則
19．1 本合同的附件、圖紙、簽證單和雙方簽署的相關(guān)文件，均屬本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
19．2 本合同的附件為
附件一：住宅裝飾裝修工程報價表
附件二：甲方提供裝飾裝修材料、設(shè)備明細(xì)表
附件三：乙方提供裝飾裝修材料、設(shè)備明細(xì)表
附件四：住宅裝飾裝修工程設(shè)計圖紙
附件五：裝飾裝修工程變更單
附件六：工程驗收單
附件七：工程結(jié)算單
附件八：工程保修單
19．3 本合同未盡事宜，雙方協(xié)議補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
19．4 本合同一式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。
19．5 本合同自簽訂之日起生效。
甲方：________________ 乙方：________________
委托代理人：__________ 法定代表人：__________
________________年____________月____________日
工程合同 篇3
業(yè)主(以下簡稱發(fā)包人)：
承包單位(以下簡稱承包人)：
依照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工的有關(guān)事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 項目概況
1、項目名稱：
2、項目地點：
3、本工程合同開工日期： 年 月 日
4、本工程合同竣工日期： 年 月 日
5、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 優(yōu) 良
6、本合同總金額 ￥：
大寫金額：人民幣：
第二條 組成本合同的文件包括：
1、本施工合同(合同編號: )
2、工程施工圖(圖紙檔案編號 )
3、工程預(yù)算書(預(yù)算書 )
4、雙方有關(guān)本工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第三條 合同文件適用法律、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范
1、適用法律和行政法規(guī)：依照《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》盛市有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)。
2、適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱：現(xiàn)行國家、盛市園林工程相關(guān)的施工規(guī)范及驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
第四條 發(fā)包人工作
發(fā)包人應(yīng)按約定的時間和要求完成以下工作：
�。�1）施工場地具備施工條件的要求及完成的時間：開工前 3 天完成建筑垃圾清理、水電線路、平整場地等。
（2）由發(fā)包人協(xié)助辦理的施工所需證件、批件的'名稱和完成時間：動工前必要的證件等開工前 3 天完成。
�。�3）發(fā)包人在開工前 3 天提供工程地質(zhì)和地下管線資料。
第五條 承包人工作
承包人應(yīng)按約定時間和要求，完成以下工作：
（1）應(yīng)提供計劃、報表的名稱及完成時間：簽定合同后 3 天內(nèi)提供施工總進(jìn)度。
�。�2）施工場地清潔衛(wèi)生要求：達(dá)到當(dāng)?shù)卣鞴懿块T所規(guī)定的文明施工要求和標(biāo)準(zhǔn)。
�。�3）乙方必須按照甲方的要求提供綠化及其他的服務(wù)，乙方不的擅自變更甲方所需的綠化植物規(guī)格檔次（附清單）；
�。�4）乙方承擔(dān)甲方綠化所需各類植物以及其他景觀材料的運輸和植物的養(yǎng)護(hù)工作；
第六條 質(zhì)量與檢驗
1、發(fā)包人應(yīng)當(dāng)達(dá)到協(xié)議書所約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家或當(dāng)?shù)匦袠I(yè)的質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
2、承包人原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，承包人承擔(dān)違約責(zé)任。
3、因發(fā)包人原因達(dá)不到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由此造成返工的經(jīng)濟(jì)支出，應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。
4、本工程約定工程質(zhì)量： 優(yōu) 良
5、雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
第七條 工程預(yù)付款及付款方式
合同簽定后預(yù)付總金額的 ，材料進(jìn)場后付 ，工程完工后付一周內(nèi)付完余額
第八條 工程設(shè)計變更
�。�1）施工中發(fā)包人需對原工程設(shè)計進(jìn)行變更，應(yīng)提前 3 天以書面形式向承包人發(fā)出變更通知。
�。�2）承包人按照工程師發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求，增減合同中約定的工程量，改變有關(guān)工程的施工時間和順序。
第九條確定變更價款
1、承包人在工程變更確定后3天內(nèi)，提出變更工程價款的報告，經(jīng)工程師確認(rèn)后調(diào)整合同價款。變更合同價款按下列方法進(jìn)行：
�。�1）合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款；
（2）合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款；
�。�3）合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由承包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，經(jīng)發(fā)包人代表確認(rèn)后執(zhí)行。
2、承包人在雙方確定變更后 3 天內(nèi)不向工程師提出變更工程價款報告時，視為該項變更不涉及合同價款的變更。
3、發(fā)包人應(yīng)在收到變更工程價款報告之日起 3 天內(nèi)予以確認(rèn)，工程師無正當(dāng)理由不確認(rèn)時，自變更工程價款報告送達(dá)之日起 3 天后視為變更工程價款報告已被確認(rèn)。
4、工程師確認(rèn)增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。
5、因承包人自身原因?qū)е碌墓こ套兏�，承包人無權(quán)要求追加合同價款。
第十條其他
1. 由于承包人的原因，工期延誤或質(zhì)量不合格，承包人負(fù)責(zé)整改至優(yōu)良，造成的損失由承包人承當(dāng)；
2. 所有植物承包方在養(yǎng)護(hù)期內(nèi)確保種植成活，養(yǎng)護(hù)費由發(fā)包方承擔(dān)，付款方式另行協(xié)商。養(yǎng)護(hù)起算日期為合同中簽訂的開工日期.
3. 本合同一式兩份，甲乙雙方各一份，雙方從簽署日起生效；
4. 本合同價不含稅，稅金按合同價的5%收��；
5. 其他未盡事宜雙方協(xié)商解決。
發(fā) 包 人： 承 包 人：（公章）
住 所： 住 所：
代 表： 代 表：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
日 期： 年 月 日 日 期: 年 月 日
工程合同 篇4
如何認(rèn)定建設(shè)工程施工合同糾紛中“實際施工人”
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條 “實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔(dān)責(zé)任�！�
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念
在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認(rèn)為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書�！�
建筑業(yè)是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，吸納了大量農(nóng)民工就業(yè)，但是建筑市場實踐中，農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質(zhì)等級低甚至根本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶領(lǐng)一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建設(shè)工程，但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴(yán)重，極大的影響了社會穩(wěn)定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，施工水平有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共安全。基于此，國家法律對轉(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴(yán)格禁止，規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果，轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力，只會增加農(nóng)民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據(jù)合同約定而需要通過起訴的方式主張權(quán)利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內(nèi)，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復(fù)雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預(yù)付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質(zhì)量安全，又能維護(hù)社會穩(wěn)定，最高人民法院出臺了相關(guān)的司法解釋，當(dāng)前，我國建筑市場的運作存在大量不規(guī)范之處，其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴(yán)重，許多承包人取得工程之后并不進(jìn)行施工，而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當(dāng)數(shù)額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款�！督忉尅烦雠_之前，法律未對實際施工人問題作出規(guī)定，大量實際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊因為與發(fā)包人沒有合同關(guān)系，無法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強(qiáng)烈關(guān)注。為有效保護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規(guī)定實際施工人可以將發(fā)包人作為被告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。這一規(guī)定的出臺，為實際施工人向發(fā)包人主張權(quán)利提供了法律依據(jù)，審判實踐中，各地法院依據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對轉(zhuǎn)包人、違法分
包人欠付實際施工人的工程款承擔(dān)責(zé)任的案例不在少數(shù)。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權(quán)利呢？
解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應(yīng)如何界定�！督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認(rèn)定無效�！�
第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。”第二十五條規(guī)定：“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規(guī)定：“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔(dān)責(zé)任�！�
目前較為一致的觀點認(rèn)為，實際施工人應(yīng)該是指無效建設(shè)工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務(wù)作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的'理解與適用》意見也認(rèn)為，實際施工人應(yīng)與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關(guān)系，在這種情況下，才準(zhǔn)許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進(jìn)行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護(hù)是一種間接保護(hù)，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設(shè)的目的是為了保護(hù)農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強(qiáng)對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護(hù)而間接的保護(hù)農(nóng)民工的利益。因此，審判實踐中，應(yīng)正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵，嚴(yán)格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設(shè)工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務(wù)分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設(shè)工程施工的農(nóng)民工個人，應(yīng)嚴(yán)格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權(quán)利，而不應(yīng)簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責(zé)任。
指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設(shè)工程施工合同義務(wù)，與發(fā)包人形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質(zhì)區(qū)別的。
工程合同 篇5
1地質(zhì)工程勘察工作中存在的問題
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，地質(zhì)工程勘察技術(shù)也在不斷的進(jìn)步，但是與國外的一些先進(jìn)的技術(shù)相比，還是存在一定的問題的，具體表現(xiàn)在以下幾個方面。第一，地質(zhì)工程勘察工作的人員沒有對自己的工作足夠的重視，在撰寫地質(zhì)勘察報告的時候，只是以之前的數(shù)據(jù)為參考，而不是對參考資料進(jìn)行詳細(xì)的分析，這樣就導(dǎo)致勘察報告涉及的技術(shù)參數(shù)不是很準(zhǔn)確，從而影響工程的設(shè)計和施工。第二，地質(zhì)勘察人員只是重視報告的理論性和專業(yè)性，而忽略了實用性，這就使得工程設(shè)計人員在閱讀報告的時候產(chǎn)生的巨大的難度，影響了設(shè)計的結(jié)果，而且地質(zhì)勘察人員與設(shè)計人員之間缺乏必要的溝通，這就增加了工程的成本，也為企業(yè)造成了一定的損失。第三，地質(zhì)勘察工作前期的資金投入不足，而地質(zhì)勘察工作是具有一定的周期的，等到報告的時間截止了，才匆忙提交報告，這就影響了地質(zhì)勘察報告的可靠性，為后期工作增加了不必要的麻煩，同時也導(dǎo)致工程存在了安全隱患。第四，地質(zhì)工程勘察的管理比較混亂，這樣就直接影響了地質(zhì)勘察工作的質(zhì)量。在整個地質(zhì)勘察工作中，技術(shù)管理工作也做的不到位，使得形成的報告非常不規(guī)范，一些工作人員的缺乏必要的專業(yè)知識，面對重大的工程時，不能夠及時的處理相關(guān)的問題，直接降低了勘察報告的質(zhì)量，從而影響了整個工程的設(shè)計與施工。第五，地質(zhì)勘察人員在工作中缺乏創(chuàng)新意識，不能夠根據(jù)勘察的具體地質(zhì)條件，采取不同的措施，不能夠充分考慮實際的情況，導(dǎo)致勘察報告質(zhì)量降低。第六，很多地質(zhì)勘察人員在工作中不能夠按照相關(guān)的規(guī)范進(jìn)行，使得勘察的結(jié)果具有很大的誤差，大幅度的降低了勘察的精度，而這些誤差沒有被及時的發(fā)現(xiàn)，從而直接影響了工程的設(shè)計和施工，很有可能造成重大安全隱患，對工作人員的生命財產(chǎn)產(chǎn)生巨大的威脅。第七，地質(zhì)勘察人員缺乏標(biāo)準(zhǔn)意識，在工作中不重視文字的校對，不能夠規(guī)范的進(jìn)行數(shù)據(jù)的表達(dá)以及公式的使用，在數(shù)據(jù)單位、計量單位、符號、專業(yè)術(shù)語等方面也不夠規(guī)范，這些直接降低了勘察報告的質(zhì)量，從而影響了工程的設(shè)計和施工。
2提高地質(zhì)工程勘察工作質(zhì)量的.措施
針對以上總結(jié)的地質(zhì)勘查工作中存在的問題，提出了提高地質(zhì)勘察工作質(zhì)量的基本措施，主要體現(xiàn)在以下幾個方面。首先，要不斷的規(guī)范地質(zhì)勘察工作的相關(guān)規(guī)程，在進(jìn)行地質(zhì)勘察工作時嚴(yán)格按照規(guī)程執(zhí)行，所有的工程項目在進(jìn)行設(shè)計和施工前必須要嚴(yán)格的地質(zhì)勘察工作，如果在進(jìn)行地質(zhì)勘察工作的時候，不能按照規(guī)程執(zhí)行，將會直接影響到工程設(shè)計和施工的質(zhì)量，從而為整個工程造成安全隱患。另外，為了規(guī)范地質(zhì)勘察工作的行為，要建立相關(guān)的行業(yè)規(guī)范，這樣才能保證地質(zhì)勘查工作按照規(guī)范執(zhí)行，從而保證工程設(shè)計和施工的質(zhì)量。政府相關(guān)部門要建立與完善地質(zhì)勘察方面的法律、法規(guī)，對地質(zhì)勘察以及工程設(shè)計與施工的整個過程進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督與檢查。此外，要對工程項目采取全程監(jiān)理的原則，做好工程項目的事前預(yù)防、事中控制以及事后的監(jiān)督評價。這樣就能夠使得地質(zhì)勘察工作逐漸趨于規(guī)范化，提高其工作的質(zhì)量，進(jìn)而提高工程設(shè)計與施工的質(zhì)量。其次，在進(jìn)行地質(zhì)勘察工作時，要盡量使用一些高新測試技術(shù)，這樣得到的數(shù)據(jù)信息就比較真實，然后對這些數(shù)據(jù)信息進(jìn)行詳細(xì)的分析，并與調(diào)查得到的資料進(jìn)行對比，這樣就能夠確保工程設(shè)計中參數(shù)的可靠性，進(jìn)而保證了工程設(shè)計與施工的質(zhì)量。再次，要對地質(zhì)勘察的工作人員進(jìn)行綜合的培訓(xùn)，以提高他們的綜合素質(zhì)，從而保證地質(zhì)勘察工作的質(zhì)量。在勘察工作單位的內(nèi)部實施輪換崗位的制度，這樣就能加強(qiáng)各個專業(yè)之間的溝通與交流，并通過座談會或者講座的方式，拓展勘察人員的知識面，提高他們的綜合素質(zhì)。另外，要規(guī)范管理地質(zhì)勘察工作人員的行為，逐漸培養(yǎng)他們標(biāo)準(zhǔn)化的意識，讓每一個工作人員都嚴(yán)格按照相關(guān)的規(guī)范進(jìn)行工作，并對他們的工作開展績效考評，以提高他們工作的積極性。此外，還要培養(yǎng)地質(zhì)勘察人員的安全意識，以保證地質(zhì)勘察工作的防護(hù)工作做的到位，從而提高地質(zhì)勘察工作的安全性。
3總結(jié)
綜上所述，想要保證工程設(shè)計和施工的質(zhì)量，首先要做好地質(zhì)勘察工作，通過詳細(xì)的地質(zhì)勘察工作，可以獲取工程所需的各項參數(shù)，從而保證了工程設(shè)計的準(zhǔn)確性，并為工程施工提供了一定的參考。因此，要不斷完善地質(zhì)勘察工作的規(guī)范，嚴(yán)格按照規(guī)范執(zhí)行，以提高工程設(shè)計與施工的質(zhì)量。
工程合同 篇6
工程名稱：
工程地點：
建設(shè)單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
經(jīng)甲、乙雙方的協(xié)議，本工程由乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行_______________園林綠化工程施工，本著互相協(xié)作、緊密配合的`原則和保證工程順利進(jìn)行，特簽訂此合同以共同遵守。
一、工程內(nèi)容和承包方式：
1、工程內(nèi)容包括xx、xx等工程。
2、按包工、包料、包工期、包質(zhì)量的大包干式承包。
3、園林綠化所需的材料、植物品種、數(shù)量、規(guī)格按配置方案以及工程預(yù)算書。
二、工程造價：
乙方按工程施工的范圍、施工圖紙?zhí)峤灰环莨こ填A(yù)算書，按園林建筑、綠化____類工程標(biāo)準(zhǔn)取費，人工、材料、機(jī)械調(diào)差按施工期間有關(guān)文件執(zhí)行，工程造價暫定為人民幣元。
三、付款方式
1、方簽訂合同后，甲方支付工程造價的______%給乙方作為工程預(yù)付款。
2、工程完工甲方初驗合格后付款項______%，余款待保養(yǎng)期滿（三個月）甲方驗收合格后十天內(nèi)一次付清。
四、工期
1、本工程總工期天（日歷從開工之日算起）。
2、開工日期______年月日。
3、竣工日期______年月日。
五、雙方責(zé)任：
（一）甲方責(zé)任：
1、負(fù)責(zé)辦理施工報建手續(xù)，領(lǐng)取建筑許可證和施工許可證。
2、組織工程竣工驗收，并按合同規(guī)定辦理結(jié)算。
�。ǘ┮曳截�(zé)任：
1、按施工圖紙及有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工。
2、承擔(dān)綠化工程完工后的保養(yǎng)責(zé)任，保證綠化工程苗木成活率100%。保養(yǎng)期內(nèi)補(bǔ)種苗木的保養(yǎng)順延1個月。
3、工程竣工后清理現(xiàn)場，做到工完場清。
六、本合同一式兩份，雙方簽字生效，各執(zhí)一份，具同等效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
代表（簽字）： 代表（簽字）：
年 月 日
工程合同 篇7
甲 方：
乙 方： (姓名)身份證號:
為了進(jìn)一步提高項目部整體管理水平，創(chuàng)安全生產(chǎn)、文明施工的優(yōu)勝工地，全面落安全治理各項措施，根據(jù)國家省市有關(guān)安全、消防法規(guī)及上級綜治的要求，并結(jié)合本項目部的`具體情況(規(guī)范管理)，特制訂《項目部安全生產(chǎn)責(zé)任書》，甲、乙雙方共同履行下列職責(zé)：
1、施工班組要落實安全技術(shù)措施，高空作業(yè)必須系安全帶和安全帽，如發(fā)現(xiàn)安全隱患及時向項目部匯報，不戴安全帽或安全帶一律按50-100元/次處罰。。
2、現(xiàn)場施工人員，不得任意拆除和破壞施工產(chǎn)品及半成品，不得偷竊和破壞現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)施，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按項目制度處以50-2000元的罰款。
3、現(xiàn)場內(nèi)嚴(yán)禁打架、偷竊、吸毒、等違法行為，不準(zhǔn)留宿來歷不明人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以50-500的罰款，情節(jié)嚴(yán)重的報送當(dāng)?shù)毓膊糠植樘帯?/p>
4、所有進(jìn)現(xiàn)場人員必須持身份證，務(wù)工證、暫住證，(女性持有計生證)進(jìn)入施工現(xiàn)場。
5、乙方因生產(chǎn)、生活等原因而發(fā)生刑事、治安案件受至處罰的，由項目部直接調(diào)查處理，根據(jù)情節(jié)予以當(dāng)事人200-5000元罰款。構(gòu)成刑事犯罪的，送公安部分嚴(yán)厲查處。
6、工作時間段嚴(yán)禁喝酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)酒后上班，按每次50元進(jìn)行處罰，兩次以上，一律開除，并承擔(dān)酒后工作所造成的人生安全及一切損失。
7、施工過程中，高空拋物、不系安全帶及不采取安全措施者，按每次50-200元予以罰款。
8、特殊工種必須由專業(yè)人員操作，無證操作者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按100元/次予以處罰，因無證或違規(guī)操作所造成的人身傷亡事故及財產(chǎn)損失,由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。
9、無故浪費材料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以原材料價格的3倍進(jìn)行罰款。責(zé)任書簽訂后，如乙方違反以上協(xié)議內(nèi)容，一切安全責(zé)任均有乙方負(fù)責(zé)，此協(xié)議有效期自簽定之日起至工程竣工日止。責(zé)任書一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：(代表人簽字) 乙方：(簽字)
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
年 月 日 年 月 日
【工程合同】相關(guān)文章：
工程工程合同01-10
新版工程工程合同02-13
工程合同工程合同02-21
建筑工程工程合同06-29
工程工程合同范本02-04
建筑工程工程合同04-02
工程工程合同15篇04-24
工程工程合同書06-23
新版工程工程合同模板06-16
工程工程合同(15篇)02-19