服裝加工合同書范本

　　現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強，合同在生活中的使用越來越廣泛，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編為大家整理的服裝加工合同書范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

服裝加工合同書范本1

　　定作方：____________

　　承攬方：____________

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：年月日

　　一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

　　規(guī)格型號計量單位數(shù)量

　　名或項目單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　四、承攬方對質(zhì)量負責(zé)的條件及期限

　　五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔(dān)

　　八、交(提)貨方式及地點

　　九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間

　　十、結(jié)算方式及期限

　　十一、違約責(zé)任

　　十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協(xié)商的其它條款

　　定作方承攬方

　　單位名稱(章)單位名稱(章)

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日年月日

　　有效期限：年月日至年月日

　　合同范本二

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

　　第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行，準(zhǔn)時交貨。

　　第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗收后，始認為合格。

　　第四條材料由_________方負責(zé)。

　　第五條若材料由甲方負責(zé)供應(yīng)時，廢料率為_________。

　　第六條驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準(zhǔn)。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。

　　第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的`交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認為屬實者，則不在此限。

　　(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

　　(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

　　(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

　　(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以價款的一倍計算。

　　第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　第九條乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。

　　第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。

　　第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

　　第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

　　第十三條付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗收合格后，甲方_________。

　　第十四條乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

　　甲方(簽章)：________________

　　_________年________月_______日

　　乙方(簽章)：________________

　　_________年________月_______日

服裝加工合同書范本2

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根據(jù)平等自愿，互惠互利的原則，雙方協(xié)商經(jīng)銷協(xié)議如下：

　　一、甲方授權(quán)乙方在 _________經(jīng)銷_________服飾。

　　二、甲方以商品全國統(tǒng)一零售價的_________折作為乙方結(jié)算價，并開具增值稅發(fā)票。運費由乙方負擔(dān)，甲方代辦運輸手續(xù)。本市內(nèi)運輸由甲方承擔(dān)。

　　三、乙方自行看樣定貨，發(fā)貨后不作退換貨處理。如有質(zhì)量問題，貨到_________天內(nèi)通知甲方，并發(fā)回給甲方鑒定，過期不再處理。

　　四、乙方在該地區(qū)經(jīng)銷期間，應(yīng)維護甲方的品牌形象，不得損害甲方的'利益，做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)、售后服務(wù)工作。

　　五、甲方授權(quán)期限為_________年，經(jīng)甲方對乙方銷售業(yè)績考核，再協(xié)商制定續(xù)簽手續(xù)，或轉(zhuǎn)為連鎖經(jīng)營點。

　　六、如有下列情況，甲方不需經(jīng)乙方同意，可以終止本協(xié)議，并且由乙方自負一切責(zé)任：

　　1、有違反本協(xié)議之事的行為。

　　2、不能及時給付貨款。

　　3、提供暢銷產(chǎn)品，供同業(yè)仿造。

　　4、對外促銷等廣告，未經(jīng)甲方事先同意而實施。

　　5、乙方違反以上條例，經(jīng)口頭勸告無效，再發(fā)書面通知限期改正，如還不思改過，經(jīng)甲方信函通知乙方終止本協(xié)議。

　　七、協(xié)議期滿，自動終止雙方義務(wù)。

　　八、協(xié)議期間，如有異議，雙方協(xié)商解決。如雙方協(xié)商不成可在簽約地點處所管轄法院提出訴訟。

　　甲方名稱：_________

　　乙方名稱：_________

　　簽約日期：_________ 年 _________月_________日

服裝加工合同書范本3

　　定做方（甲方）： _________有限公司。

　　承攬方（乙方）：_________ 制衣有限公司。

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就_________年春夏季服裝加工生產(chǎn)事宜，達成如下協(xié)議：

　　一、貨品名稱、單號、款號、數(shù)量、金額、交貨期等

　　貨品。

　　名稱 _________單號_________ 款號_________ 顏色 _________數(shù)量與碼數(shù)_________ 單價/件_________ 交貨期_________ 備注。

　　S M L XL XXL 總數(shù)。

　　貨款（合計）_________RMB￥ （金額大寫）_________￥

　　二、雙方責(zé)任范圍

　　甲方提供面料、商標(biāo)、拉鏈、及有甲方LOGO的輔料，乙方提供粘樸，袋布、縫紉線、紙箱等。乙方加工范圍從剪裁到包裝，甲方負責(zé)運輸。

　　三、付款方式

　　乙方完成大貨包裝，甲方驗貨合格后支付全部加工費用，安排出貨。加工費以實際出貨數(shù)量為準(zhǔn)進行計算。

　　四、質(zhì)量與數(shù)量要求

　　1、乙方需按甲方的要求提前制作產(chǎn)前樣板給甲方批核封存，作為加工生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)進行操作并以此為驗貨收貨的標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、甲方提供的面料，乙方必須在面料到廠_________日內(nèi)驗布，并提供《驗布報告》（包括數(shù)量確認），如面料有問題需及時向甲方反映，以便第一時間處理解決。

　　3、生產(chǎn)之前，乙方要向甲方提供生產(chǎn)計劃，以便監(jiān)控實施過程。

　　4、甲方提供的面料和輔料之剩余料，乙方需在出貨的同時如數(shù)退還甲方。

　　五、知識產(chǎn)權(quán)保護責(zé)任

　　乙方不得使用甲方的商標(biāo)和產(chǎn)品的款式設(shè)計，或外流給別人使用。否則，將承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　六，違約責(zé)任

　　1、正常情況下，乙方不得延誤甲方的.貨期，生產(chǎn)中如有意想不到的難題則雙方協(xié)商解決。如果延誤貨期，影響了甲方銷售，乙方將承擔(dān)加工費 _________%的違約金。

　　2、甲方依據(jù)產(chǎn)前封存的樣板驗貨，如果發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象有權(quán)責(zé)令乙方返修后才能出貨。而甲方必須及時支付加工費用，否則，由此產(chǎn)生的后果則由甲方承當(dāng)。

　　以上條款，雙方遵守執(zhí)行，未盡事宜雙方隨時協(xié)商處理。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，同樣具有法律效力。

　　甲方：_________ 乙方：_________

　　簽名：_________簽名：_________

　　蓋章： _________蓋章：_________

　　簽訂日期：_________年______月_____日_________年______月_____日

服裝加工合同書范本4

　　定作方：_________

　　簽訂地點：_________

　　合同編號：_________

　　承攬方：_________

　　簽訂時間：_________年______月_____日

　　一、定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注：

　　二、定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　承攬方經(jīng)定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)志等（附樣），在 _________天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字（蓋章），如有改進意見，應(yīng)書面通知承攬方，并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。

　　三、交貨期限、方式、地點及運輸費用：

　　承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作，并在數(shù)量全部到齊后，于_________年 _________月 _________日前交貨，服裝制作完成后由 _________承攬方_________ 方負責(zé)（送）貨至_________ 定作方指定地點 _________（地點），所需費用由_________ 承攬方承擔(dān)。

　　四、驗收標(biāo)準(zhǔn)，方法及提出異議期限：

　　按確認樣品及改進意見為驗收標(biāo)準(zhǔn)，允許國標(biāo)尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。

　　五、結(jié)算方式與期限：

　　簽訂合同后，承攬方開具發(fā)票，定作方首先付_________%貨款__________元給承攬方，所有貨品交付定作方驗收后結(jié)算剩余的_________%___________元。結(jié)算均采用 _________轉(zhuǎn)賬方式。

　　六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、隨貨備品、配件：

　　內(nèi)用防塵袋，外用紙箱包裝，免回收包裝袋，隨貨配送一定數(shù)量的'備品（拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它 ）。

　　七、違約責(zé)任：

　　如有違約，違約方責(zé)任自負，凡屬承攬方質(zhì)量原因，均有承攬方負責(zé)調(diào)換與修理，承攬方不能交付定作物，向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之_________/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項，按逾期未支付部分的款額的萬分之_________/天償付約金。本合同在履行中如有爭議，雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決，協(xié)商不成移交人民法院解決。

　　八、其他約定事項：

　　九、本合同壹式四份，定作方持二份，承攬方持二份，自雙方簽字之日生效。

　　十、本合同有效期限：_________ 年_________ 月 _________日至 _________年 _________月 _________日止。

　　定作方：_________ 承攬方：_________

　　（蓋章） （蓋章）

　　代表人：_________ 代表人：_________

　　電 話： ___________________________電 話：___________________________

服裝加工合同書范本5

　　雙方為開展來料服裝加工業(yè)務(wù)，本著平等合作、互惠互利的原則，特簽訂本合同，以資雙方共同遵守。

　　定作方（乙方）：______________

　　承攬方（甲方）：______________

　　一、委托加工項目

　　1、委托加工產(chǎn)品：____________

　　2、數(shù)量：以乙方下單為準(zhǔn)、_________款號，______件，單價 _________款號，______件，單價：_______________

　　3、交貨期限：按甲方接單日起_____天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準(zhǔn)。

　　二、委托加工方式

　　1、乙方提供面料，輔料，樣衣，圖紙，外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識。

　　三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

　　甲方嚴(yán)格按照乙方提出的質(zhì)量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經(jīng)乙方確認后封樣，該樣品由______保存。

　　四、甲方對質(zhì)量負責(zé)的范圍及期限

　　1、面料、輔料質(zhì)量的確認；

　　2、顏色、尺碼規(guī)格的確認；

　　3、乙方允許甲方制作誤差率為_____ %

　　五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　1、乙方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料；

　　2、甲方必須對乙方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的`資料自行加工、銷售；

　　3、未經(jīng)乙方許可，甲方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

　　六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

　　乙方以合同約定的交貨日期（按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），并派技術(shù)員跟單（檢查質(zhì)量），其食宿由甲方負責(zé)。

　　七、包裝要求及交貨地點、運輸方式；

　　1、甲方嚴(yán)格按照乙方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝；

　　2、于乙方指定的地點_________交貨。

　　3、運輸方式為_________；運費由_________負擔(dān)。

　　八、交付金額及銷售期限

　　1、經(jīng)跟單員驗收確認后，當(dāng)天交付貨款。

　　九、結(jié)算方式

　　1、在甲方交貨后，由甲方開具增值稅專用發(fā)票交給乙方。

　　2、乙方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與甲方結(jié)算。甲方銀行帳戶為：

　　十、合同條款的變更 本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致

　　日期：________年____月____日_________年____月____日

　　甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

　　授權(quán)代表（簽字）：______授權(quán)代表（簽字）：________

　　簽訂地點：_____________

【服裝加工合同書】相關(guān)文章：

服裝加工合同書05-12

服裝委托加工合同書06-15

服裝加工合同書范本07-02

服裝加工合同書范文12-13

服裝生產(chǎn)加工合同書03-09

服裝委托加工合同書01-30

（合集）服裝加工合同書02-21

委托服裝加工合同書02-20

服裝加工合同書8篇03-26